河南省高级百姓法院于2018年10月30日作出（2018）豫民初3号民事占定：一、河南恒和置业有限公司与中天成立集团有限公司于2012年9月17日、2013年6月26日签定的两份《成立工程施工合同》无效；二、确认河南恒和置业有限公司欠付中天成立集团有限公司工程款288428047.89元及相应息金（以288428047.89元为基数，自2015年3月1日起至2018年4月10日止，遵照中邦百姓银行公告的同期贷款利率计付）；三、中天成立集团有限公司正在工程价款288428047.89元领域内，对其施工的恒和邦际商务会展中央工程折价或者拍卖的价款享有行使优先受偿权的权益；四、驳回中天成立集团有限公司的其他诉讼仰求。宣判后，河南恒和置业有限公司提起上诉，最高百姓法院于2019年6月21日作出（2019）最高法民终255号民事占定：驳回上诉，保护原判。
履行法院依其他债权人的申请，对发包人的成立工程强制履行，承包人向履行法院睹地其享有成立工程价款优先受偿权且未凌驾除斥功夫的，视为承包人依法行使了成立工程价款优先受偿权。发包人以承包人告状时行使成立工程价款优先受偿权凌驾除斥功夫为由举行抗辩的工程案例，百姓法院不予扶助。
2012年9月17日，河南恒和置业有限公司与中天成立集团有限公司签定一份《恒和邦际商务会展中央工程成立工程施工合同》商定，由中天成立集团有限公司对案涉工程举行施工。2013年6月25日，河南恒和置业有限公司向中天成立集团有限公司发出《中标合照书》，合照中天成立集团有限公司中标位于洛阳市洛龙区开元大道的恒和邦际商务会展中央工程。2013年6月26日，河南恒和置业有限公司和中天成立集团有限公司签定《成立工程施工合同》，合同中两边对工期、工程价款、违约义务等相合工程事项举行了商定九游J9真人游戏第一品牌。合同签定后，中天成立集团有限公司进场施工。施工功夫，因河南恒和置业有限公司拖欠工程款，2013年11月12日、11月26日、2014年12月23日中天成立集团有限公司众次向河南恒和置业有限公司投递合系函，仰求河南恒和置业有限公司立刻支出拖欠的工程款，按合同商定支出违约金并担任相应亏损。2014年4月、5月，河南恒和置业有限公司与德汇工程管束（北京）有限公司签定《成立工程制价磋商合同》，委托德汇工程管束（北京）有限公司对案涉工程举行结算审核。2014年11月3日，德汇工程管束（北京）有限公司出具《恒和邦际商务会展中央结算审核陈说》。河南恒和置业有限公司、中天成立集团有限公司和德汇工程管束（北京）有限公司分辩正在审核陈说中的审核汇总外上加盖公章并签名确认。2014年11月24日，中天成立集团有限公司收到合照，河南省焦作市中级百姓法院凭据河南恒和置业有限公司其他债权人的申请将对案涉工程举行拍卖。2014年12月1日，中天成立集团有限公司第九成立公司向河南省焦作市中级百姓法院提交《合于恒和邦际商务会展中央正在修工程拍卖合系函》中载明，自项目开工，中天成立集团有限公司已告终产值2.87亿元工程，中天成立集团有限公司仰求依法确认优先受偿权并参预全体拍卖流程。中天成立集团有限公司和河南恒和置业有限公司均认同案涉工程于2015年2月5日停工。河南省高级百姓法院立案受理中天成立集团有限公司对河南恒和置业有限公司的告状。中天成立集团有限公司仰求消弭两边签定的《成立工程施工合同》并仰求确认河南恒和置业有限公司欠付中天成立集团有限公司工程价款及优先受偿权。
《中华百姓共和邦合同法》第286条（注：现行有用的国法为《中华百姓共和邦民法典》第807条）
